您的裝修預(yù)算為元
排除其他的原因,和大家說(shuō)說(shuō)正常施工裝修工期一般多長(zhǎng)時(shí)間,下面以100 平米左右小戶(hù)型為例,具體的時(shí)間分配如下:
1、主體拆除改造
包括鏟墻、開(kāi)槽,鏟墻皮等,大約3天左右。
2、水電交底
協(xié)調(diào)水電工和設(shè)計(jì)師時(shí)間,假設(shè)耽誤1天,交底1天,水電管線(xiàn)施工大約兩到3天,假定為3天,共計(jì)5天。
3、瓦工進(jìn)場(chǎng)
進(jìn)場(chǎng)前一到兩天準(zhǔn)備好水泥、沙子、磚頭等材料,假定為兩天。砌管道、砌柱子、砌隔斷等,大約2天;防水工程1天;閉水試驗(yàn)1天,共記7天。
4、貼瓷磚
兩個(gè)瓦工大約10天左右,貼完后需要3天晾曬凝固,共13天。
5、櫥柜、家具、門(mén)窗進(jìn)場(chǎng)測(cè)量尺寸,在測(cè)量同時(shí)完成木工交底,大約1天。
6、油工進(jìn)場(chǎng)
墻面涂刷膩?zhàn)踊胰槟z漆等,熟練工完成全部墻面的粉刷時(shí)間大約20天左右。
7、定制櫥柜和衣柜
從量尺寸到完成所需時(shí)間約25天,墻面粉刷后第5天櫥柜和衣柜定制完成,安裝約3天,從墻面完成到櫥柜衣柜安裝完成約8天。
8、木門(mén)從量尺寸到完成需要約40天,櫥柜安裝后一周開(kāi)始安裝木門(mén)和踢腳線(xiàn),約3天。
9、打掃衛(wèi)生,安裝燈具、開(kāi)關(guān)、插座大約3天。
裝修工期一般總時(shí)長(zhǎng):3+5+7+13+1+20+8+3+3=63天左右。
注意:以上裝修工期一般總時(shí)僅供參考!
裝修工期延誤賠償需要根據(jù)情況來(lái)定,如:
1、甲方原因
甲方違約,未造成全面停工的,還要對(duì)工期順延及費(fèi)用索賠進(jìn)行合理分析。
甲方原因造成的工期延誤,發(fā)包人可以主張工期順延、費(fèi)用索賠和利潤(rùn)索賠。
2、乙方原因
由于承包人的原因造成工期延誤的,承包人應(yīng)當(dāng)按照合同約定向發(fā)包人支付工期延誤的違約金或者賠償損失。
3、第三方原因
屬于不可歸因于分包人和承包人以外的意外事件,造成的工期延誤。比如因奧運(yùn)會(huì)政府要求停工。
承包人僅能提出工期延誤,不能提出費(fèi)用索賠。
4、自然風(fēng)險(xiǎn)
由于不可抗力的地震、臺(tái)風(fēng)、暴雨、冰凍等造成的工期延誤。
承包人僅能提出工期順延,不能請(qǐng)求費(fèi)用索賠。
如果裝修簽訂了施工合同,合同上載明的有對(duì)于雙方出現(xiàn)的爭(zhēng)議應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成到法院起訴這一項(xiàng),因此,裝修工期拖延需要到法院起訴解決。
另外,我們還可以通過(guò)以下幾種方法解決:
1、行業(yè)協(xié)會(huì)
找行業(yè)協(xié)會(huì)投訴裝修公司,當(dāng)消費(fèi)者的投訴是針對(duì)協(xié)會(huì)的會(huì)員單位,由協(xié)會(huì)出面進(jìn)行協(xié)調(diào),一般溝通起來(lái)會(huì)比較順暢,更有利于糾紛的解決,但是對(duì)于非會(huì)員的單位,行業(yè)協(xié)會(huì)的威懾力就顯得很渺小了。
2、消費(fèi)者協(xié)會(huì)
向消費(fèi)者協(xié)會(huì)投訴裝修公司,撥打消費(fèi)者協(xié)會(huì)的12315熱線(xiàn)尋求幫助。消費(fèi)者必須明確提出被訴方的準(zhǔn)確*、*等任何相關(guān)信息,這樣消費(fèi)者協(xié)會(huì)才能與被訴方*。消費(fèi)者也需要提供相關(guān)的證據(jù),*與合同等。
齊裝網(wǎng)APP
微信公眾號(hào)
設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)在線(xiàn)咨詢(xún)
設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)客服
專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)團(tuán)隊(duì),歷時(shí)三年的數(shù)據(jù)分析,根據(jù)上百萬(wàn)條案例數(shù)據(jù)分析,為您打造最適宜的設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)方案
請(qǐng)輸入您的問(wèn)題或截圖
齊裝網(wǎng)APP
微信公眾號(hào)